专业电力施工分包合同

条约编号：

发包人（以下简称甲方）：

承包人（以下简称乙方）：

签约韶光：2020年月日

签约地点：

供配电工程施工条约

发包人（以下简称甲方）：

承包人（以下简称乙方）：

根据《中华公民共和国条约法》、《中华公民共和国建筑法》的有关规定，结合本工程的详细情形，经甲乙双方协商同等，志愿达成以下协议，双方共同遵守。

一、项目名称： 10KV配电工程

二、项目地址：

三、工程承包人式为为一次性总价包干，即：包设计、包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包工期、包材料价格上涨和政府性调度、包税金、包报建验收、通电等所有内容；此工程为交钥匙工程，一次性包干总价为：柒拾叁万捌仟元整 （ 738000元整）；

四、设备安装及调试总工期：总计50 个日历天（工期从收到预支款之日算起)

五、采购安装工程的承包范围及内容：

l、设备采购：为担保工程质量，乙方须按照甲方哀求和设计统一采购全部的高、低压配电设备。
成套高压、低压配电系统及赞助设备运送线缆、土建施工图纸等全部经由当地供电部门审核的设计图纸为准（需供应给甲方图纸3份）；包含设备清单和技能哀求在内的全部设备采购必须按照设计图纸设计内容、现场实际及供电局哀求进行相应采购。

2、设备安装：包括《设备报价清单》和设计图纸中的全部设备（含备用设备）和非标件的运输、联接安装、调试与验收。
详细有：

1）箱变（欧变）采购、安装、调试，数量 1 台，型号为 XZB1-630kVA ，柱上式变压器：1台，规格为S13-M-200/10详见设计图纸。

2）高压计量装置含隔离刀闸、计量等（按供电局哀求）。

3）高压架空线路详见图纸，型号为JKLY-10kV-170、LGJ-70及干系电杆。

4）架空线至箱变的高压电缆，详见图纸。

5）干系接地系统安装和接地电阻测试（必须符合供电部门的验收哀求）。

6）电缆敷设的土建开挖与回填。

7）高低压配电工程中干系的预埋、塞缝等项目。

8）严格按图纸及甲方哀求施工不得漏项和随意改变设计内容。

9）交付利用时配备高低压操尴尬刁难象、备件，供配电系统仿照板及其统统技能资料、规章制度等。

10）办理供电工程报建报审及验收过程中所有手续。

11）职员交底及培训（供应甲方具名版的培训记录）。

3、验收和送电干系手续办理，终极验收、送电。

4、乙方依照甲方及供电局的哀求完成设计事情。
乙方对其设计事情全面管理，对设计成果全面卖力，并承担设计所需的统统用度。
本条约签订生效后15个日历天内，乙方须将审核通过且加盖合格印章的设计图纸交付给甲方。

5、本工程承包范围及内容包括但不限于上述事情内容，详细详见设计图纸。
。

6、上述设备采购、安装及设计用度均已包含在条约总价款中。

六、质量及综合验收标准：

1、符合国家 GB50052-95 、GB50053-94 、GB50054-95等设计规范并达到合格等级。

2、设备品牌及元器件的选用哀求：

（1）猪场供配电施工方必须具备电力安装的相应资质，且不低于承装（修、试）四级（需供应相应的资质文件供甲方审查）。

（2）高压电气元器件的认可品牌为 ；低压元器件认可品牌为“ ”；

（3）双电源自动切换开关为 ,低压进线框架断路器为抽屉式断路器；塑壳断路器为NM1(不带欠压脱扣与泄电保护功能）。

（4）所有变压器、配电柜母排甲方哀求为铜，含铜量不小于99.99%。

七、付款：

1、付款办法：甲方以电汇或银行汇票办法将条约款项支付给乙方指定的账号。

2 、付款条件及进度：

条约生效后，甲方支付条约额的40%作为预支款，即：RMB贰拾玖万伍仟贰佰元整( 295200元整）。

箱式变压器，电杆到场后3个事情日内，甲方支付条约金额的40%工程款，即：RMB贰拾玖万伍仟贰佰元整( 295200元整）。

3）高压线路及箱式变压器安装、调试结束，且经电力公司验收合格，具备正式通电条件，并供应所有设备资料、检测考验合格等干系证件，经甲方验收合格且在电力公司正式通电后10个事情日内，甲方支付条约金额15%工程款，即：RMB壹拾壹万零柒佰元整( 110700 元整）。

4）剩余条约金额5%工程款，即：RMB叁万陆仟玖佰元整 ( 36900 元整）元作为配电工程质保金，用于担保工程质量。
质保期为十二个月，自甲方验收合格之日起算。
质保期内若涌现设备质量和安装质量问题，乙方卖力免费维改动换，质保期满后若没有质量问题，在 10 个事情日内无息结清余款；质保期满后，乙方承诺五年免费维修，只收取元器件本钱费。

5）甲方付款前，乙方应供应所付款项的正规发票，终极为条约总价发票。
因发票为及时供应造成付款延期，甲方不承担当何任务。

八、运输、装卸、验收及保管：

1、乙方卖力本条约项下设备的运输及办理相应的保险，并承担装运及现场卸货的事情及由此发生的统统用度和任务，甲方在其能力范围内给予必要的合营与帮忙，乙方承担设备终极安装调试完毕合格交付甲方前的风险（仅限于乙方卖力安装的设备）。

2、设备到达施工现场后，乙方须向甲方的现场管理职员供应干系的出厂报告、合格证书、设备利用解释等技能资料，甲方按乙方供应的发货清单对设备的规格、数量、重量进行考验，并在发货清单上具名确认到场韶光。
若发生设备残缺或规格、数量与条约不符，乙方应卖力以最快捷（5天内）、最经济的办法改换，且工期不予顺延。
如因此给甲方造成丢失的，乙方答允担相应的危害赔偿任务。

九、乙方任务：

1、在土建施工期间与甲方保持联系，及时制作甲方定作的设备。

2、安装工具由乙方自备，乙方职员食宿由乙方自理。

3、安装调试完毕，工程整体验收合格之日起12个月内对所供设备实施保修（不含易损件和人为破坏）。
保修期内因产品质量和设备安装涌现问题，乙方接到关照后应在24小时之内供应免费上门维修做事，所需用度全部由乙方承担。
如乙方未按时供应相应的做事，甲方有权自行或者聘请第三方供应做事，所需用度由乙方承担，甲方有权从质保金中直接扣除，不敷部分，有权向乙方追偿。
其它因甲方差错造成的维修，乙方仅收取本钱用度。

4、免费培训甲方操作工人，使其能够节制设备操作利用技能。

5、成套设备通过验收后三日内，乙方须向甲方交付成套设备及全部纸质及电子技能资料。

6、在设备安装调试完毕后三日内，将设备交付甲方并提请甲方验收。

7、乙方应严格按照甲方哀求和本条约的约定选用设备品牌和进行设计，由此导致的工期耽误及经济丢失，均由乙方承担。

8、乙方向甲方担保具备履行本工程全部施工内容所需资质，乙方应按甲方及有关电力工程规范、标准哀求定期完成条约约定的全部事情内容，担保工程质量；

9、由乙方为甲方选购的设备、材料必须符合设计哀求和国家和甲方规定的技能标准，并对产品质量及运行的安全性卖力；

10、乙方施工职员应遵守甲方规章制度及电力行业有关规范、标准，杜绝施工安全事件；乙方必须按有关部门批准的施工安全条约和“三措”实行，以担保安全。
否则，涌现人身侵害、设备破坏等统统后果均由乙方承担全部任务。
终极所有方案均以当地供电公司为准。

11、乙方应严格实行《电气装置安装工程高压电气施工及验收规范》以及有关规程标准进行施工。

12、工程竣工验收合格后7日内，乙方必须提出完全的竣工报告，并附有竣工图等有关技能资料(档案、合格证、解释书等)，一并交给甲方。

13、所有的有关供电部门用电及验罢手续均由乙方完成，甲方给予必要的合营;

14、施工期间，乙方应严格安全文明施工，在此期间涌现的统统安全事件任务由乙方承担。

十、甲方任务：

1、及时对发运设备的数量和外不雅观质量进行验收并具名。
该具名确认仅作为设备表面良好的证据，乙方仍应对该设备的质量承担瑕疵包管任务。

2、调试期间，配备主要岗位操作工跟班学习，并帮忙做一些赞助事情。

3、及时组织生产试机，安排职员负载试车。

4、对自行卖力购买的设备、装置和材料的质量卖力。

5、甲方开始验收之日起至验收合格前为试生产期间，在试生产期间会同乙方现场卖力人及时对设备进行测定和验收，并做好记录及时交给乙方。
验收合格后及时签发工程验收关照书。

6、甲方应该于设备安装调试完毕后且收到乙方书面验收申请之日起10日内开始验收，甲方初次验收完毕后应签署验收见地，明确提出设备运行存在的问题，乙方应于3日内办理甲方提出的问题并提请甲方进行二次验收，直至甲方确认设备运行符合条约哀求并签署验收合格的见地。
如超过三次以上的反复验收，给甲方造成丢失的，乙方答允担相应的危害赔偿任务。

7、甲方应在验收合格后，按条约哀求付款，若因付款不及时，造成工期顺延，由甲方卖力。

十一、违约任务

1、乙方应按本协议约定韶光完成事情，如有延迟，每耽误1天，应向甲方支付公民币1000 元作为违约金。
超过30日仍未完成的，甲方有权解除本条约并哀求乙方按条约总价的20%支付违约金，违约金不敷以填补丢失的，甲方有权连续追偿（甲方缘故原由和不可抗力成分除外）。

2、本条约生效后，任何一方均不得单方擅自解除本条约，否则应按条约总价的20% 向对方支付违约金及相应的危害赔偿金。

3、如因甲方缘故原由造成设备空载调试正常后20天仍无法负载调试，应先结清余款（质保金除外），待具备负载调试条件后，再关照乙方派人调试。

4、甲方在接到乙方书面验收申请后10天内应组织验收，无端不验收的，视为验收通过，并开始打算保修期；若不履历收，甲方擅自利用机组生产（试生产除外），视为验收通过，并从利用之日起开始打算保修期。

5、乙方供应的设备质量未达到条约约定的标准，甲方有权要求乙方限期改换，改换所发生的用度由乙方自行承担。
若因乙方谢绝改换或改换不及时或经乙方改换 2次后仍不能达到合格的，视为乙方违约，甲方有权要求退货且哀求乙方支付不合格设备价款 20% 的违约金；给甲方造成其他丢失的，乙方答允担相应的危害赔偿任务。

6、乙方采购、供应或利用的设备、材料不合格或不符合条约约定的，应向甲方支付工程总价20%的违约金，乙方还应及时改换合格设备、材料，因改换设备、材料导致工期迟延的，按本条第1款承担违约任务；

7、乙方工期迟延或未在工期内通过电力部门验收的，每迟延一天向甲方支付违约金1000元；迟延二十天，甲方可解除本协议，乙方应退回甲方已付所有款项；

8、乙方进行转包或违法分包的：甲方有权解除条约，并深究乙方给甲方造成的丢失；

9、因乙方缘故原由导致工程质量不符合条约哀求的：乙方卖力返工并达到条约哀求，并承担不合符哀求项目造价20%的违约金。

十二、关照与投递

（一）通讯地址和联系办法：条约各方同等确认以下通讯地址和联系办法为各方履行条约、办理条约争议时向吸收其他方商业文件信函或法律机关（法院、仲裁机构）诉讼、仲裁文书的地址和联系办法。

甲方通讯地址：

联系办法：

乙方通讯地址：

联系办法：

（二）通讯地址和联系办法适用期间。
上述通讯地址和联系办法适用至本条约履行完毕或争议经由一审、二审至案件实行闭幕时止，除非各方依下款奉告变更。

（三）通讯地址和联系办法的变更。
任何一方通讯地址和联系办法须要变更的，应提前五个事情日向条约其他方和法律机关送交书面变更奉告书（若争议已经进入法律程序办理）。

（四）条约各方均承诺：上述确认的通讯地址和联系办法真实有效，如有缺点，导致的商业信函和诉讼文书投递不能的法律后果由自己承担。

（五）条约各方均明知：因各方供应或者确认的投递地址和联系办法不准确、或者投递地址变更后未及时依程序奉告对方和法律机关、或者当事人和指定吸收人谢绝签收等缘故原由，导致诉讼文书未能被当事人实际吸收，邮寄投递的，以文书退回之日视为投递之日；直接投递的，投递人当场在投递回证上记明情形之日视为投递之日。

十三、其它约定事变：

1、在设备安装调试结束后，乙方供应的多余材料、零部件及元器件归乙方全权处理。

2、乙方应该为其雇员办理意外侵害保险，并为施工场地内自有职员生命财产和施工机器设备办理保险、支付保险费。
乙方须对其雇员的意外或伤亡负全责（非乙方任务造成的除外）。
甲方对任何雇员的意外或伤亡，不论该人是受雇于乙方或其分包人，皆不负任何法律上的赔偿任务，除非有关伤亡是甲方差错导致的。

3、鉴于本条约项下的设备安装调试由乙方卖力，则甲方有权要求乙方履行该责任及承担相应任务。

4、甲乙双方各指派一名现场卖力人，卖力协商事宜，代表各方及时做好事情日志及各项会签事情。

5、甲乙双方任意一方不得随意调度条约价格。
安装过程中，设备如需弥补或减少，必须经甲乙双方代表具名确认后履行。
弥补或减少设备的价格由甲乙双方友好协商。

6、工程施工过程中的需折衷事变紧张由乙方派驻现场的项目经理（凭项目经理先容函）与甲方项目卖力人（或工程干系联系人）进行沟通。
非经乙方发函（传真）书面确认，甲方不得支付给乙方项目经理任何性子的款项。

7、本条约双方包括其雇员、代理人、代表和顾问应对本条约及其任何补充协议的所有条款严格保密。
未经另一方事先书面赞许，任何一方不得向任何人表露本条约的任何部分（法律另有规定的除外）。
任何一方违反本条款应向另一方支付本条约价款5% 的违约金并承担相应的危害赔偿任务。

8、双方约定，在履行条约过程中产生争议时，按下列办法办理：

1）由双方当事人折衷办理；

2）折衷不成，依法向项目当地仲裁院申请仲裁。

十三、招投标干系文件、施工安全协议书、设备技能哀求与答疑等附件与本条约具有同等法律效力。

十四、本条约经双方法定代表人和签约代表人具名并盖章之日起生效。
本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。
本条约如有未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
补充协议与本条约具有同等法律效力。

条约附件：

附件 1：设计图纸

附件 2：报价清单

附件 3：技能哀求

附件 4：施工安全协议书

（以下无正文）

发包人(甲方) 承包人(乙方)：

地址：

地址：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电话： 电话：

开户行： 开户行：

账号： 账号：

年 月 日